+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Договор на ремонт офисного помещения образец скачать

Договор на ремонт офисного помещения образец скачать

Описание документа. Договор на ремонт помещений на практике заключается часто, ведь любому помещению, длительное время находящемуся в эксплуатации, обязательно понадобится ремонт рано или поздно. Столкнувшись с такой необходимостью, лицо, обладающее помещениями, должно определиться с тем, как будет выполняться ремонт, самостоятельно или с привлечением сторонних лиц. Практика показывает, что на ремонт офисных помещений чаще привлекаются сторонние организации, с которыми заключается договор на ремонт офиса. При заключении договора следует учитывать целый ряд немаловажных аспектов, значимых именно для соглашения о проведении ремонта. Есть и элементы, без которых договор вообще невозможно считать заключенным, это условия, конкретизирующее содержание необходимых работ и срок их проведения.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Ремонт офисных помещений лучше всего проводить при помощи специалистов.

Договор на текущий ремонта помещения (офиса)

Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в установленный срок. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:. Подрядчик отвечает за повреждение или порчу находящихся в ремонтируемом помещении мебели, полов, электропроводки, электроприборов, санитарно-технического оборудования, стекол и другого имущества.

Подрядчик гарантирует качество работ и используемых материалов в течение 12 месяцев с момента приёмки результата работ. Подрядчик несёт ответственность за сохранность находящихся в ремонтируемом помещении мебели, полов, электропроводки, электроприборов, санитарно-технического оборудования, стекол и другого имущества Заказчика.

Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором, по акту приема-передачи работ, подписанному обеими сторонами. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе расторгнуть договор во всякое время, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную работу.

Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:. Расчёты по настоящему договору производятся путем перечисления Заказчиком на счет Подрядчика денежных средств поэтапно в следующем порядке:.

Для проведения отдельных этапов работ допускается предоплата на приобретение материалов и оборудования по дополнительной заявке Подрядчика на основании письма и счета на предоплату, согласованного с Заказчиком;. Окончательный расчёт производится после подписания Заказчиком и Подрядчиком Итогового Акта приёма-сдачи работ по Договору.

Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков или отказаться от исполнения договора.

Работы по настоящему договору считаются принятыми с момента подписания сторонами Итогового Акта приёма-сдачи работ по Договору. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки скрытые недостатки , в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в пятидневный срок по их обнаружении.

Итоговый Акт приёма-сдачи работ по Договору подписывается сторонами. При отказе от подписания Итогового Акта приёма-сдачи работ по Договору кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в Итоговом Акте приёма-сдачи работ по Договору, либо для этого составляется отдельный документ. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

Если Подрядчик своевременно не приступит к выполнению работы или во время исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы, Заказчик вправе по своему выбору:. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, установленные выше, могут быть предъявлены в ходе выполнения работы, при ее принятии или в течение 10 дней с момента приемки работ, а если нет возможности обнаружить недостатки в указанные сроки - в течение гарантийного срока. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые Заказчик отвечает. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования несет предоставившая их сторона. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.

Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим почтовым адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности стороны настоящего договора вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия пролонгации договора на определенный обоюдным решением период времени срок или на неопределенный срок по выбору сторон договора на тех же или иных, определенных сторонами, условиях.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Если вы хотите оставить комментарий с оценкой , то вам необходимо оценить документ вверху страницы. Пока ничего не могу сказать. Прочитаю, посмотрю.

На скидку вроде бы все, что нужно для данного договора, поэтому на нем и остановилась. Спасибо, ваша оценка учтена. Также вы можете оставить комментарий к своей оценке. И добавьте Договор-Юрист. Сайт Договор-Юрист. Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов.

И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором — никаких устных договорённостей. Бумага и подпись — лучшее доказательство ваших намерений. Ру - актуальные образцы договоров и юридическая помощь. Ру Сообщество юристов России кодексы и образцы договоров Управлять при помощи законов легче всего тогда, когда следствием их несоблюдения являются угрызения совести Вильгельм Швебель.

Войти Регистрация Добавить в закладки. Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса 4, Тип документа: Договор. Скачать документ? Задать вопрос Запомни: Договор-Юрист.

Ру — здесь есть куча образцов документов. Личное сообщение. Заказать консультацию. E-mail: dogovor-urist yandex. Обязанности Подрядчика. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Права Подрядчика. Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком. Обязанности Заказчика. Права Заказчика. РИСКИ 6. Если Подрядчик своевременно не приступит к выполнению работы или во время исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы, Заказчик вправе по своему выбору: назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе; поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика; потребовать уменьшения вознаграждения за работу; расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору: потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в пятидневный срок с момента обнаружения таких недостатков; потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены; устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 8. По письменному соглашению сторон. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон. Оставить комментарий к документу Считаете документ неправильным? Оставьте комментарий, и мы исправим недостатки. Без комментария оценка не будет учтена!

От вашей активности качество документов будет расти. Пароль Пароль ещё раз. Уведомлять по почте о новых комментариях. Ваша оценка:. Ваш комментарий.

Ответ для x. Ответить 0. Спасибо, много полезной информации получила из данного документа. Хороший договор. Все основные условия на месте. Его взяла за основу Спасибо разработчикам. Договор на аренду помещений под офис. Договор об оказании трастовых услуг по представительству и управлению закрытым акционерным обществом.

Договор комиссии по оказанию услуг, связанных с оформлением визовых документов в консульской службе. Похожие документы. Образец документа полезен? Запомните всего 2 слова: Договор-Юрист.

Договор подряда на ремонт офисных помещений

Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в установленный срок.

Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:. Подрядчик отвечает за повреждение или порчу находящихся в ремонтируемом помещении мебели, полов, электропроводки, электроприборов, санитарно-технического оборудования, стекол и другого имущества. Подрядчик гарантирует качество работ и используемых материалов в течение 12 месяцев с момента приёмки результата работ.

Подрядчик несёт ответственность за сохранность находящихся в ремонтируемом помещении мебели, полов, электропроводки, электроприборов, санитарно-технического оборудования, стекол и другого имущества Заказчика.

Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором, по акту приема-передачи работ, подписанному обеими сторонами. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе расторгнуть договор во всякое время, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную работу.

Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:. Расчёты по настоящему договору производятся путем перечисления Заказчиком на счет Подрядчика денежных средств поэтапно в следующем порядке:. Для проведения отдельных этапов работ допускается предоплата на приобретение материалов и оборудования по дополнительной заявке Подрядчика на основании письма и счета на предоплату, согласованного с Заказчиком;.

Окончательный расчёт производится после подписания Заказчиком и Подрядчиком Итогового Акта приёма-сдачи работ по Договору.

Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков или отказаться от исполнения договора. Работы по настоящему договору считаются принятыми с момента подписания сторонами Итогового Акта приёма-сдачи работ по Договору. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки скрытые недостатки , в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в пятидневный срок по их обнаружении.

Итоговый Акт приёма-сдачи работ по Договору подписывается сторонами. При отказе от подписания Итогового Акта приёма-сдачи работ по Договору кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в Итоговом Акте приёма-сдачи работ по Договору, либо для этого составляется отдельный документ.

Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки. Если Подрядчик своевременно не приступит к выполнению работы или во время исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы, Заказчик вправе по своему выбору:.

В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, установленные выше, могут быть предъявлены в ходе выполнения работы, при ее принятии или в течение 10 дней с момента приемки работ, а если нет возможности обнаружить недостатки в указанные сроки — в течение гарантийного срока.

Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые Заказчик отвечает.

Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования несет предоставившая их сторона. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.

Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим почтовым адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности стороны настоящего договора вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия пролонгации договора на определенный обоюдным решением период времени срок или на неопределенный срок по выбору сторон договора на тех же или иных, определенных сторонами, условиях.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Главная - Типовые Договоры - Типовой договор подряда - Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса. Кодексы РФ. Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса. Договор на выполнение подрядных работ. Договор на выполнение работ и услуг с передачей оборудования в безвозмездное пользование по акту сдачи-приемки.

Договор на выполнение работ и услуг с передачей оборудования по договору безвозмездного пользования.

Договор на выполнение работ между предприятием и физическим лицом. Договор на оказание содействия в заключении договора. Договор подряда. Бесплатная горячая линия. Юридическая консультация ежедневно с до

Образец договора подряда на ремонт офисных помещений, заключаемый между юридическими лицами.

Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: по адресу: , именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно технического задания, а Заказчик — принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора. Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п.

Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту.

Стоимость работ составила: рублей, в том числе НДС: рублей. Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика авансового платежа в размере: рублей, в том числе НДС: рублей.

Окончательный расчет по объекту производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, составленных на основании сметной стоимости с применением коэффициентов пересчета СМР, действующих на период сдачи-приемки работ.

Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующими актами форм КС-2 и КС-3, подписываемыми Сторонами и является бесспорным документом для денежных расчетов сторон. В течение рабочих дней после представления Подрядчиком акта сдачи-приема выполненных работ форма КС-2 Заказчик обязан либо принять надлежаще выполненные работы, либо представить мотивированный письменный отказ. В последнем случае Сторонами составляется перечень доработок с указанием согласованных сроков их исполнения.

Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний. Принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить ее в течение банковских дней. Своевременно и качественно, на высоком профессиональном уровне и в строгом соответствии со СНиП выполнить работы. Обеспечить соблюдение правил и норм пожарной безопасности, производственной санитарии, безопасности труда и иных мер, направленных на безопасность Объекта.

Стороны не несут ответственности за неисполнение настоящего договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, наступившие после подписания настоящего договора. Споры по настоящему договору должны быть урегулированы по договоренностисторон и, в случае необходимости в претензионном порядке. Срок ответа на претензию календарных дней после ее получения.

Если такая договоренность не достигнута, решение споров производится в суде по месту нахождения ответчика. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет дефектов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ, появившихся в результате недостаточно качественно выполненных работ, в течение лет с момента подписания акта о сдаче-приемке выполненных работ при условии правильной эксплуатации.

Односторонний порядок изменений настоящего договора не допускается. Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. При выполнении дополнительных работ, не учтенных в смете, при увеличении затрат Подрядчика на выполняемые работы подтвержденные документально , расчеты производятся с учетом дополнительных соглашений и дополнительных смет, подписанных Сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

При изменении своих реквизитов Стороны обязаны известить друг друга в течение календарных дней. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего договора и информацию, полученную в процессе работы на территории заказчика. Главная Договоры Договор подряда Договор подряда на ремонт офисных помещений. Информация о документе. Заказчик Юр. Подрядчик Юр. Обратите внимание, что договор подряда составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки.

Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Скачать образец документа. Договор управления многоквартирным домом Образец договора управления многоквартирным домом. Образец договора управления многоквартирным домом многоквартирным домом заключается на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме.

Образец договора управления многоквартирным домом, заключаемый между управляющей компанией и собственником помещения. Образец договора долгосрочной аренды нежилых помещений для размещения автосервиса и магазина запчастей, заключаемый между юридическими лицами. Образец договора уступки прав и перевода долга по договору подряда, заключаемый между юридическим и физическим лицом.

Описание документа. Договор на ремонт помещений на практике заключается часто, ведь любому помещению, длительное время находящемуся в эксплуатации, обязательно понадобится ремонт рано или поздно. Столкнувшись с такой необходимостью, лицо, обладающее помещениями, должно определиться с тем, как будет выполняться ремонт, самостоятельно или с привлечением сторонних лиц. Практика показывает, что на ремонт офисных помещений чаще привлекаются сторонние организации, с которыми заключается договор на ремонт офиса.

При заключении договора следует учитывать целый ряд немаловажных аспектов, значимых именно для соглашения о проведении ремонта. Есть и элементы, без которых договор вообще невозможно считать заключенным, это условия, конкретизирующее содержание необходимых работ и срок их проведения. Имеются и моменты, которые хотя бы и не являются строго подлежащими включению в договор, но присутствие которых позволяет избежать ненужных неожиданностей.

Например, если вы не включите положение о запрете подрядчику привлекать для выполнения работ иные, сторонние лица субподрядчиков , это будет означать то, что подобная возможность у него будет. Также при проведении отдельных этапов ремонта может представлять значимость вопрос о том, каким именно способом должен достичь подрядчик ожидаемого заказчиком результата.

Если этот момент будет упущен в договоре, то подрядчик вправе сам воспользоваться удобным для себя способом, но неприемлемым для заказчика. И это далеко не все аспекты, которые желательно учесть при составлении договора. Качественные документы, которые будут все это учитывать, вполне могут быть составлены самостоятельно, либо с привлечением юристов.

Следует однако иметь в виду, что договор на ремонт офиса у специалиста-правоведа будет стоить заметных денег. Самостоятельно составить договор текущего ремонта помещения может оказаться не под силу, по той причине что без опыта договорной работы правильно переработать образец, скачанный из Интернета, может оказаться не простой задачей. Договору подряда на ремонт присуща своя специфика, не учет которой чреват различными юридическими рисками для контрагентов.

Подготовить все необходимое документальное сопровождение сделки позволит наш сервис, содержащий множество интерактивных шаблонов договоров на разные случаи жизни. Для пользования сервисом не требуется специфического программного обеспечения и оборудования, только компьютер с доступом в Интернет и принтер.

Далее вносится информация в соответствии с условиями соглашения в поля ввода, как в самом договоре, так и в приложениях к нему. Получившийся комплект документов распечатывается и отдается на подпись сторонам. На странице представлен договор подряда на ремонт офисного помещения и полов. Вы можете скачать данный договор подряда на ремонт помещения, не сомневаясь в его юридической грамотности - документ соответствует всем требованиям законодательства.

Скачать пакет документов Дата актуализации: Полезная информация. Конструктор документов. Договор подряда. Договор на текущий ремонта помещения офиса. С этим шаблоном часто используют: Договор подряда Договор на ремонт подъезда Договор на ремонт производственного оборудования Договор на ремонт системы отопления Договор подряда на ремонт здания Договор ремонта станка.

Популярные документы и процедуры: Договор перевозки Заявление в суд Исковое заявление на алименты Приказ об изменении штатного расписания Учебный отпуск Договор аренды оборудования.

Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в установленный срок. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: по адресу: , именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно технического задания, а Заказчик — принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.

Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п. Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту.

Стоимость работ составила: рублей, в том числе НДС: рублей. Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью.

Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика авансового платежа в размере: рублей, в том числе НДС: рублей. Окончательный расчет по объекту производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, составленных на основании сметной стоимости с применением коэффициентов пересчета СМР, действующих на период сдачи-приемки работ.

Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующими актами форм КС-2 и КС-3, подписываемыми Сторонами и является бесспорным документом для денежных расчетов сторон. В течение рабочих дней после представления Подрядчиком акта сдачи-приема выполненных работ форма КС-2 Заказчик обязан либо принять надлежаще выполненные работы, либо представить мотивированный письменный отказ.

В последнем случае Сторонами составляется перечень доработок с указанием согласованных сроков их исполнения. Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний. Принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить ее в течение банковских дней. Своевременно и качественно, на высоком профессиональном уровне и в строгом соответствии со СНиП выполнить работы.

Обеспечить соблюдение правил и норм пожарной безопасности, производственной санитарии, безопасности труда и иных мер, направленных на безопасность Объекта. Стороны не несут ответственности за неисполнение настоящего договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, наступившие после подписания настоящего договора.

Споры по настоящему договору должны быть урегулированы по договоренностисторон и, в случае необходимости в претензионном порядке. Срок ответа на претензию календарных дней после ее получения. Если такая договоренность не достигнута, решение споров производится в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Подрядчик гарантирует устранение за свой счет дефектов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ, появившихся в результате недостаточно качественно выполненных работ, в течение лет с момента подписания акта о сдаче-приемке выполненных работ при условии правильной эксплуатации.

Односторонний порядок изменений настоящего договора не допускается. Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. При выполнении дополнительных работ, не учтенных в смете, при увеличении затрат Подрядчика на выполняемые работы подтвержденные документально , расчеты производятся с учетом дополнительных соглашений и дополнительных смет, подписанных Сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

При изменении своих реквизитов Стороны обязаны известить друг друга в течение банковских дней. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего договора и информацию, полученную в процессе работы на территории заказчика. Добавить сайт в закладки. Договор комиссии Договор оказания услуг Договор залога Договор авторского заказа Договор управления имуществом Договор коммерческой концессии Договор лизинга Другие документы.

Калькулятор пеней по налогам. Сумма прописью. Договор подряда на ремонт офисных помещений Образец договора подряда на ремонт офисных помещений, заключаемый между юридическими лицами.

Скачать бланк в формате docx: dogovor-podryada-na-remont-ofisnyh-pomescheniy. Заказчик Юр. Подрядчик Юр. Вопросы и комментарии:. Пользовательское соглашение.

Договор на ремонт

Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в установленный срок. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.

Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: по адресу: , именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно технического задания, а Заказчик — принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора. Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п. Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа.

Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса

Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: по адресу: , именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно технического задания, а Заказчик — принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора. Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п. Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту. Стоимость работ составила: рублей, в том числе НДС: рублей. Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика авансового платежа в размере: рублей, в том числе НДС: рублей.

.

Типовой договор подряда → Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса. договор подряда № г. «» 20 г., именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице, действующего на основа Договор оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома.  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Образец. Договор на аренду помещений под офис. договор nо. на аренду помещений под офис г. "" 20 г., именуем в (наименование предприятия, организации) дальнейшем "ф Образец. Договор об оказании трастовых услуг по представительству и управлению закрытым акционерным обществом.

.

.

.

.

.

Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. tepdofi

    А если у него в машине музыка на всю катушку, то можно ему взятку дать, чтобы музыку потише сделал? :)

  2. Аглая

    А если никто ничего не платил и не собирают, какие могут быть последствия?

  3. Велимир

    Тарас, спасибо. Любая покупка квартиры и тд будет больше 150 тис грн, что подпадает под фин. мониторинг или я что-то путаю?

  4. trematatad

    По той информации которая подается в сми президент должен будет согласовывать продление ВП , нам лют в уши что через 30 дней ВП обязательно закончится , уточните этот вопрос , нужно согласие ВР или нет

  5. Лучезар

    Де Ставка базова ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу: